Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Dienstleistungen von:
Bachmann Maler- und Tapezierarbeiten
Inhaber: Adriano Tedesco
Fabrikstrasse 28, 8152 Glattbrugg
Mit der Auftragserteilung anerkennt der Kunde diese AGB.
Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.
Offerten und Vertragsabschluss
Für den Vertragsabschluss gelten folgende Regelungen:
Offerten sind 30 Tage gültig, sofern nicht anders vermerkt.
Ein Vertrag kommt mit schriftlicher Auftragsbestätigung oder Arbeitsbeginn zustande.
Nachträgliche Änderungen am Auftrag können Kosten und Termine beeinflussen.
Mengenabweichungen bis 10% gelten als vertragsgemäss.
Mündliche Absprachen gelten nur mit schriftlicher Bestätigung.
Preise und Zahlungsbedingungen
Folgende Regelungen gelten für Preise und Zahlung:
1.
Alle Preise verstehen sich in CHF, exklusive MWST, sofern nicht anders angegeben.
2.
Rechnungen sind innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum zahlbar.
3.
Bei grösseren Aufträgen kann eine Anzahlung von bis zu 50% verlangt werden.
4.
Materialkosten werden nach effektivem Aufwand verrechnet.
5.
Bei Zahlungsverzug wird ein Verzugszins von 5% p.a. berechnet.
Ausführung und Termine
Für die Ausführung der Arbeiten gelten folgende Bedingungen:
1.
Der Kunde stellt den Zugang zu den Räumlichkeiten sicher.
2.
Terminangaben sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich als Fixtermin vereinbart.
3.
Verzögerungen durch Witterung oder höhere Gewalt berechtigen nicht zu Schadenersatz.
4.
Die Abnahme erfolgt nach Fertigstellung. Mängel sind innert 5 Arbeitstagen zu melden.
Gewährleistung und Haftung
Für unsere Leistungen gelten folgende Gewährleistungsregeln:
Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab Abnahme gemäss SIA-Norm 118.
Mängel durch unsachgemässe Nutzung oder Einwirkung Dritter sind ausgeschlossen.
Die Haftung beschränkt sich auf die Auftragssumme. Folgeschäden sind ausgeschlossen.
Farbabweichungen bei Nachmischungen und natürliche Materialeigenschaften gelten nicht als Mangel.
Schlussbestimmungen
Es gelten folgende Schlussbestimmungen:
Es gilt Schweizer Recht. Gerichtsstand ist Bülach ZH.
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt der Rest gültig.
Änderungen dieser AGB werden auf der Website veröffentlicht.
Stand: April 2026